{"id":2403,"date":"2015-01-16T12:54:54","date_gmt":"2015-01-16T12:54:54","guid":{"rendered":"http:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/?p=2403"},"modified":"2015-01-16T12:54:54","modified_gmt":"2015-01-16T12:54:54","slug":"chuvas-e-falta-de-mao-de-obra-nao-justificam-atraso-de-construtora-na-entrega-de-imovel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/?p=2403","title":{"rendered":"Chuvas e falta de m\u00e3o de obra n\u00e3o justificam atraso de construtora na entrega de im\u00f3vel"},"content":{"rendered":"<h3>No contrato firmado entre as partes, havia uma cl\u00e1usula que resguardava a possibilidade de um atraso de 180 dias, se ocorresse caso fortuito ou de for\u00e7a maior,\u00a0brecha que a empresa utilizou para postergar a cess\u00e3o do im\u00f3vel<\/h3>\n<p>Fonte TJGO<\/p>\n<p>A 3\u00aa C\u00e2mara C\u00edvel do Tribunal de Justi\u00e7a do Estado de Goi\u00e1s (TJGO) condenou a Construtora Borges Landeiro a indenizar em dez sal\u00e1rios m\u00ednimos uma consumidora que n\u00e3o recebeu um apartamento dentro do prazo previsto para entrega. A empresa ainda ter\u00e1 de restituir todas as parcelas j\u00e1 pagas pela cliente, j\u00e1 que o contrato n\u00e3o foi honrado. O relator do voto, seguido \u00e0 unanimidade, foi o juiz substituto em segundo grau Wilson Safatle Faiad (foto).<\/p>\n<p>Em primeiro grau, a senten\u00e7a j\u00e1 havia sido arbitrada a favor da compradora. A Borges Landeiro recorreu, alegando \u201cque deparou-se com obst\u00e1culos n\u00e3o previstos e extraordin\u00e1rios, como chuvas torrenciais, a falta de insumos e m\u00e3o de obra na constru\u00e7\u00e3o civil\u201d. Contudo, o magistrado relator considerou que \u201ca construtora deve planejar esses infort\u00fanios, principalmente quando se trata de uma empresa do porte da R\u00e9, t\u00e3o experiente no mercado. Portanto, alegar a falta de material e m\u00e3o de obra, bem como excesso de chuvas em per\u00edodos sabidamente chuvosos, n\u00e3o s\u00e3o justificativas plaus\u00edveis para atrasar a entrega das chaves do im\u00f3vel\u201d.<\/p>\n<p>Consta dos autos que, em outubro de 2007, a cliente adquiriu um apartamento no edif\u00edcio Ol\u00edmpia, situado no Setor Bueno, em Goi\u00e2nia, que estava sendo erguido pela construtora. O prazo para entrega do im\u00f3vel era de 36 meses contados a partir da expedi\u00e7\u00e3o do alvar\u00e1 da prefeitura, ou seja, julho de 2010. No contrato firmado entre as partes, havia uma cl\u00e1usula que resguardava a possibilidade de um atraso de 180 dias, se ocorresse caso fortuito ou de for\u00e7a maior \u2013 brecha que a empresa utilizou para postergar a cess\u00e3o do im\u00f3vel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No contrato firmado entre as partes, havia uma cl\u00e1usula que resguardava a possibilidade de um&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":116,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2403"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2404,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2403\/revisions\/2404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gerolimich.adv.br\/adv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}